itgle.com
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证，但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期，该公司忙于组织施工，未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后，立即责令其停止施工，限期补办延期手续。但该公司为了赶工期，既没有停止施工，到期后也未办办理延期手续。请结合上述背景资料回答下列问题。 安全生产许可证的有效期正确的是（）年。A、1B、2C、3D、4
题目
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证，但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期，该公司忙于组织施工，未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后，立即责令其停止施工，限期补办延期手续。但该公司为了赶工期，既没有停止施工，到期后也未办办理延期手续。请结合上述背景资料回答下列问题。 安全生产许可证的有效期正确的是（）年。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
相似考题
参考答案和解析
更多“某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生”相关问题
-
第1题：
（一）
某建筑安装公司为安装下水管道，在马路一侧挖沟，并于夜间在沟边设置了警示灯。一日，因电线老化导致短路，警示灯熄灭，恰有甲夜间骑自行车逆行途经此处，摔人沟内并受伤。在甲向建筑安装公司索赔过程中，该公司被市政总公司兼并。甲遂向市政总公司索赔，但遭到拒绝。
请综合分析本案所涉及的法律问题：
对甲所受的损害，建筑安装公司( )。
A．应承担全部赔偿责任，因该公司未能使警示灯处于连续有效状态
B．不承担赔偿责任，因损害是甲不慎所致
C．不承担赔偿责任，因安全警示电灯的电线短路属于意外事件
D．应承担主要赔偿责任，因安装公司对于电线短路有过错。而行人逆向行驶也有过错，应当适当减轻加害人的过错
正确答案：D
D。解析：《侵权责任法》第73条规定：从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的， -
第2题：
某建筑公司中标一项建筑承包工程，工程总承包额为8 000万元，该建筑公司将工程中的装饰工程分包给某装饰公司，分包价款为2 000万元，又将工程中的设备安装工程分包给另一设备安装公司，分包价款为1 500万元。已知建筑业营业税税率为3%。
要求：根据上述情况回答下列问题。
(1)该公司应纳营业税是________。
(2)该公司应扣缴装饰公司营业税是________。
(3)该公司应扣缴安装公司营业税是________。
正确答案：
135万元；60万元；45万元。(1)计税营业额=8 000-2 000-1 500=4 500(万元)，应纳营业税=4 500?3%=135(万元)。(2)应扣缴装饰公司营业税=2 000?3%=60(万元)。(3)应扣缴安装公司营业税=1 500?3%=45(万元)。 -
第3题：
（2019年真题）某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括：建筑设备监控系统，安全技术防范 系统，公共广播系统，防雷与接地和机房工程
安装公司项目部进场后，了解商业中心建筑的基本情况，建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计，再依据商业中心工程的施工总进度计划，编制了建筑智能化工程施工进度计 划（见表 4），该进度计划在被安装公司审批时被否定，要求重新编制。
【问题】 2.项目部编制的建筑智能化工程施工进度计划为什么被安装公司否定？这种表达方式的施工进度计划 有哪些缺点。答案：解析：2.（1）系统检测应该在系统试运行调试之后，所以被否定。 （2）缺点： 1）横道图施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间 2）不能反映影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映整个施工过程的关键所在，因而不便于 施工进度控制人员抓住主要矛盾，不利于施工进度的动态控制 3）工程项目规模大、工艺关系复杂时，横道图施工进度计划就很难充分暴露施工中的矛盾。 4）横道图施工进度计划不适用于大型项目 -
第4题：
1．背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。NL方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
2．问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担答案：解析：(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。 (2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。 -
第5题：
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证，但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期，改公司忙于组织施工，未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后，立即责令其停止施工，限期补办延期手续。但该公司为了赶工期，既没有停止施工，到期后也未办理延期手续。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前几个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续（）。
- A、3个月
- B、1个月
- C、2个月
- D、4个月
正确答案:A -
第6题：
某市第九建筑公司承建某厂房项目。该公司将设备安装工程发包给具有相应资质的鼎盛设备安装公司，项目由长江监理进行监理工作。在第九建筑公司与建设单位签订承包合同的第二天，在不具备安全生产条件，尚未取得安全生产许可证的情况下，使用伪造的安全生产许可证从事生产活动。设置安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员是企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产管理条件之一。
正确答案:正确 -
第7题：
某市建筑安装公司承建写字楼一幢，该公司将土建工程转包给某工程队，并付给其转包费311000元，该工程竣工验收合格后，取得工程总造价收入1000000元。建筑企业营业税税率为3%，该公司应代扣代缴的营业税额为（）。
- A、9330元
- B、20670元
- C、30000元
- D、15000元
正确答案:A -
第8题：
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证，但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期，该公司忙于组织施工，未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后，立即责令其停止施工，限期补办延期手续。但该公司为了赶工期，既没有停止施工，到期后也未办办理延期手续。请结合上述背景资料回答下列问题。某建筑安装公司在本案中应承担何种法律责任？（）
- A、不承担责任
- B、连带责任
- C、全部责任
- D、部分责任
正确答案:C -
第9题：
单选题某市建筑安装公司承建写字楼一幢，该公司将土建工程转包给某工程队，并付给其转包费311000元，该工程竣工验收合格后，取得工程总造价收入1000000元。建筑企业营业税税率为3%，该公司应代扣代缴的营业税额为（）。A9330元
B20670元
C30000元
D15000元
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题某建筑安装公司2叫4年3月发生如下业务：(1)与甲生产企业签订建筑工程合同一份，为其承建厂房一栋。该项目月底竣工并办理了结算手续，取得I程价款2000万元。该项目耗用甲生产企业提供的建筑材料50万元。(2)与乙企业签订建筑工程合同一份，为其承建职工宿舍楼一栋，签订合同时预收工程价款1000万元，月初开始施工至月底已完成全部工程的l/10。(3)将自建的一栋住宅楼销售给职工，取得销售收入1200万元，该住宅楼的建筑成本为700万元，当地省级税务机关确定的建筑业的成本利润率为20%。根据上述材料，分别计算下列各项;(1)计算当月该建筑安装公司承建甲生产企业厂房应缴纳的营业税。(2)计算当月该建筑安装公司承建乙企业职工宿舍楼应缴纳的营业税。(3)计算当月该建筑安装公司销售自建住宅楼应缴纳的营业税。(4)计算当月该建筑安装公司共计应缴纳的营业税。正确答案：解析： -
第11题：
问答题背景： 某建筑安装公司经过投标承包了某机场航站楼的综合布线工程。在施工过程中，理工程师经现场勘查发现该建筑安装公司现场工具设备布置混乱，存在较严重的安全隐患，且多处布线未完全按设计图纸施工，存在偷工减料现象。随后告知机场，并要求建筑安装公司停工整改。 问题： (1)由建筑安装公司停工引起的经济费用由谁承担? (2)经过整改合格后，建筑安装公司得以复工。当工程埋管结束后，按照双方约定的合同条款建筑安装公司要求机场拨付下期工程款，机场因资金周转困难未及时向建筑安装公司给付。建筑安装公司可采取哪些措施?正确答案：
(1)由建筑安装公司承担。
(2)建筑安装公司可向机场发出要求付款的通知，若机场仍不支付，建筑安装公司可在发出通知5天后停止施工。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题根据《安全生产法》规定，某建筑构件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤，（）应当对此承担责任。①企业法定代表人；②该公司经理；③该公司的安全管理人员。（）A①
B②
C①②
D①②③
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
某建筑安装公司自建一幢商住办公楼，已全部销售，取得销售额1500万元，建筑安装工程成本为1000万元，假定当地税务机关规定的建筑工程成本利润率为15%，该建筑安装公司应纳的营业税税额为( )万元。
A．110.25
B．110.57
C．35.56
D．38.19
正确答案：B
解析：该公司发生自建建筑物和销售不动产两项应税行为，应分别按3%和5%的营业税税率计算应纳税额。自建行为应按组成计税价格计税，假定当地税务机关规定的建筑工程成本利润率为15%。则该公司应纳的营业税税额=[1000×(1+15%)÷(1-3%)]×3%+1500×5%=110.57(万元)。 -
第14题：
某建筑安装公司在郑州承包了一项机械设备安装工程，取得工程价款4000万元；另外承包了一外商独资企业的建筑工程，取得工程价款2500万元；在越南承包了一个涉外企业办公楼工程，取得工程价款5000万元；建设一幢办公楼自用，建筑成本3800万元。该公司应纳营业税为（ ）万元。
A．120
B．75
C．135
D．195
正确答案：D
-
第15题：
某建筑安装公司，2013年10月发生以下业务：(1)自建楼房一栋的工程成本为100万元，建成后将该楼房对外出售，取得销售收入600万元；(2)将一栋楼房抵押给某银行使用以取得贷款，当月抵减应付银行利息10万元。假设建筑业利润率为20%，请问，该公司本月应纳营业税额为()万元。A:34.21
B:33.71
C:30
D:35.62答案：A解析：(1)自建楼房的计税价格=工程成本*（1+成本利润率）/（1-营业税税率）=100*(1+20%)/(1-3%)≈123.71（万元），建筑业营业税征税率为3%，应纳营业税额=123.71*3%≈3.71（万元）；销售不动产取得销售收入600万元，征税率为5%，应纳营业税额=600*5%=30（万元）。(2)借款人取得贷款后，就将不动产交予银行使用，以不动产租金抵作贷款利息，则对借款人应按“服务业”征营业税。服务业营业税征税率为5%，应纳营业税额=10*5%=0.5（万元）。综上所述，该公司本月应纳营业税额=3.71+30+0.5=34.21（万元）。 -
第16题：
2018年5月，某建筑安装公司（增值税一般纳税人）以清包工方式提供建筑服务，取得含税收入1000万元；销售2016年4月30日前自建的不动产，取得含税收入800万元。上述业务均选择简易计税方法计税。该公司当月应纳增值税（ ）万元。A.52.43
B.70.92
C.85.72
D.67.23答案：D解析：应纳增值税＝1000÷（1＋3%）×3%＋800÷（1＋5%）×5%＝29.13＋38.10＝67.23（万元） -
第17题：
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证，但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期，改公司忙于组织施工，未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后，立即责令其停止施工，限期补办延期手续。但该公司为了赶工期，既没有停止施工，到期后也未办理延期手续。安全生产许可证的有效期为多少年（）。
- A、1年
- B、3年
- C、5年
- D、7年
正确答案:B -
第18题：
某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？
正确答案:某安装公司应以某电力设备有限公司为被告。我国《民法通则》第44条规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”本案中安电制造厂被某电力设备有限公司所兼并，已没有独立的财产，也不再是一个独立的法人，其所欠债务应由某电力设备有限公司承担。某电力设备有限公司自然成为本案被告。 -
第19题：
某建筑构件公司由于安全资金投人不足造成二人受伤，（）应当对此承担责任。
- A、企业法定代表人
- B、该公司经理
- C、该公司财务总监
- D、该公司的安全管理人员
- E、该公司的工会小组负责人
正确答案:A,B -
第20题：
有一15层框架结构住宅建筑工程，某施工单位承担电气施工。每栋住宅的总电源进线断路器，应具有漏电保护功能。
正确答案:正确 -
第21题：
问答题某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？正确答案： 某安装公司应以某电力设备有限公司为被告。我国《民法通则》第44条规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”本案中安电制造厂被某电力设备有限公司所兼并，已没有独立的财产，也不再是一个独立的法人，其所欠债务应由某电力设备有限公司承担。某电力设备有限公司自然成为本案被告。解析： 暂无解析 -
第22题：
不定项题某建筑安装公司2013年3月发生以下经济业务：（1）为客户提供装饰劳务，共收取人工费35万元、管理费5万元、辅助材料费10万元，客户自行采购的装修材料价款为20万元。（2）将自建的一栋住宅楼销售给本公司职工，取得销售收入8000万元。该住宅楼的建筑成本为5000万元，当地税务机关确定的建筑业的成本利润率为15%。已知：建筑业适用的营业税税率为3%，销售不动产适用的营业税税率为5%，该公司适用的城市维护建设税税率为7%，教育费附加的征收比率为3%。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。该公司当月将自建的住宅楼销售给本公司职工应缴纳营业税（）万元。A177.84
B400
C577.84
D584.34
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题某建筑构件公司由于安全资金投人不足造成二人受伤，（）应当对此承担责任。A企业法定代表人
B该公司经理
C该公司财务总监
D该公司的安全管理人员
E该公司的工会小组负责人
正确答案： C,D解析： 暂无解析