itgle.com

多选题为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期

题目
多选题
为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。关于造成该工程质量事故酌原因及在该工程质量事故中各单位应当承担的责任，下面说法正确的是（）
A

是由于当地高含水量粘土不适合直接填筑压实

B

造成该工程质量事故的主观原因是未能认识此客观因素的影响，采取了不适宜的施工万案和工艺万法，即直接开挖运输上坝填筑

C

施工单位在制定施工方案前，对所使用的当地材料能否达到设计的质量要求，没有事先进行填筑试验，应负直接责任

D

在该工程质量事故中，设计单位只提出了对填筑土方的质量要求，而未对当地土质情况及其使用提出技术上的建议，更未提请施工单位予以重视，是设计上的不足与缺陷故设计单位应负主要责任

E

监理单位应负一定的责任。因为监理单位在审查施工组织设计及施工准备阶段的质量控制方面，没有遵守有关规定，对使用当地材料未提出填筑试验的要求，是一种失误，应按照监理合同承担一定的责任

相似考题

1.安徽省最大的人工湖是( )，也是具有养殖、旅游等多种功能的大型水库。A、万佛湖B、佛子岭水库C、陈村水库D、花亭湖

2.某个团队去西藏旅游，除拉萨市之外，还有6个城市或景区可供选择：E市、F市、G湖、H山、I峰、J湖。考虑时间、经费、高原环境、人员身体状况等因素，（1）G湖和J湖中至少要去一处。（2）如果不去E市或者不去F市，则不能去G湖游览。（3）如果不去E市，也就不能去H山游览。（4）只有越过I峰，才能到达J湖。如果由于气候原因，这个团队不去I峰，以下哪项一定为真？A．该团去E市和J湖游览 B．该团去E市而不去F市游览C．该团去G湖和H山游览 D．该团去F市和G湖游览

3.某个团去西藏旅游，除拉萨市之外，还有6个城市或景区可供选择：正市、F市、G湖、H山、I峰、J湖。考虑时间、经费、高原环境、人员身体状况等因素，(1)G湖和了湖中至少要去一处。(2)如果不去正市或者不去F市，则不能去G湖游览。(3)如果不去E市，也不能去H山游览。(4)只有越过I峰，才能到达J湖。如果由于气候的原因，这个团队不去I峰，以下哪项一定为真?A．该团去E市和J湖游览B．该团去E市而不去F市游览C．该团去G湖和H山游览D．该团去F市和G湖游览

4.南水北调中线工程是指:( )A、从江苏省扬州市附近的长江干流引水，调水到江苏省北部和山东省等地的主体工程B、从丹江口水库引水，调水到河南省、陕西省、山西省、河北省的主体工程C、从工程分水口门以下，配置、调度分配给本行政区域使用的南水北调供水的工程D、从丹江口水库引水，调水到河南省、河北省、北京市、天津市的主体工程

更多“为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承”相关问题

  • 第1题：

    住所地在H省K市L区的甲公司与住所地在F省E市D区的乙公司签订了一份钢材买卖合同，价款数额为90万元。合同在B市C区签订，双方约定合同履行地为W省Z市Y区，同时约定如因合同履行发生争议，由B市仲裁委员会仲裁。合同履行过程中，因钢材质量问题，甲公司与乙公司发生争议，甲公司欲申请仲裁解决。因B市有两个仲裁机构，分别为丙仲裁委员会和丁仲裁委员会（两个仲裁委员会所在地都在B市C区），乙公司认为合同中的仲裁条款无效，欲向有关机构申请确认仲裁条款无效。
    如相关机构确认仲裁条款无效，甲公司欲与乙公司达成协议，确定案件的管辖法院。关于双方可以协议选择的管辖法院，下列选项正确的是：


    A.H省K市L区法院
    B.F省E市D区法院
    C.B市C区法院
    D.W省Z市Y区法院

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

  • 第2题：

    在陕西省宝鸡市某大厦锅炉房工程土方坍塌事故案例中建设单位和施工单位负直接责任。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第3题：

    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），下列关于水利工程质量事故分类说法正确的有（）

    • A、直接经济损失的大小，是水利工程质量事故分类的重要依据之一
    • B、检查、处理事故对工期的影响时间长短对水利工程质量事故的分类没有影响
    • C、水利工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类
    • D、一般质量事故是指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故
    • E、重大质量事故是指对工程造成重大经济损

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，该质量事故属于哪一类（）

    • A、一般质量事故
    • B、较大质量事故
    • C、重大质量事故
    • D、特大质量事故

    正确答案:C

  • 第5题：

    下面说法正确的是（）。

    • A、平度市共有7座大中型水库
    • B、平度市共有138座小型水库
    • C、平度市尹府水库属大型水库
    • D、平度市6座中型水库分别是黄山水库、黄同水库、双庙水库、双山水库、淄阳水库、大泽山水库

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    王某从M省N市H县向M省X市Y区的被侵害人李某邮寄了一封敲诈勒索信。李某接信后按要求在M省X市Z区工商银行向指定账户存入了800元人民币，同日王某从M省N市H县取出。李某被敲诈勒索后向公安机关报案，H、Y、Z三地公安机关互相推诿，经协商无法达成一致。该案应（）。

    • A、由最初受理的Y区公安机关管辖
    • B、报请N市公安机关指定管辖
    • C、报请X市公安机关指定管辖
    • D、报请M省公安机关指定管辖

    正确答案:D

  • 第7题：

    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。关于造成该工程质量事故酌原因及在该工程质量事故中各单位应当承担的责任，下面说法正确的是（）

    • A、是由于当地高含水量粘土不适合直接填筑压实
    • B、造成该工程质量事故的主观原因是未能认识此客观因素的影响，采取了不适宜的施工万案和工艺万法，即直接开挖运输上坝填筑
    • C、施工单位在制定施工方案前，对所使用的当地材料能否达到设计的质量要求，没有事先进行填筑试验，应负直接责任
    • D、在该工程质量事故中，设计单位只提出了对填筑土方的质量要求，而未对当地土质情况及其使用提出技术上的建议，更未提请施工单位予以重视，是设计上的不足与缺陷故设计单位应负主要责任
    • E、监理单位应负一定的责任。因为监理单位在审查施工组织设计及施工准备阶段的质量控制方面，没有遵守有关规定，对使用当地材料未提出填筑试验的要求，是一种失误，应按照监理合同承担一定的责任

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    白水湖街道位于江西省九江市浔阳区庐峰东路附近。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，该质量事故属于哪一类（）
    A

    一般质量事故

    B

    较大质量事故

    C

    重大质量事故

    D

    特大质量事故


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    出现下列哪个情况，不属于Ⅲ级响应的是（）
    A

    大中型水库出现严重险情或小型水库发生垮坝

    B

    一省（区、市）同时发生中度以上的干旱灾害

    C

    多座大型以上城市同时发生中度干旱

    D

    一座大型城市发生严重干旱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某车友俱乐部举办自驾旅游活动，这次活动他们总共经过了五个城市，分别是：D市、E市、F市、J市、H市。有的城市他们只是路过，有的城市则会停下来修整。其中： （1）路过的第三个城市是H市； （2）路过第二个城市做了修整； （3）E市和F市他们只是路过； （4）路过D市是在E市之后，且在F市之后。 下列哪一项是他们经过的线路（）。
    A

    E市、F市、H市、J市、D市

    B

    E市、J市、H市、F市、D市

    C

    F市、D市、H市、J市、E市

    D

    F市、E市、H市、D市、J市


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），下列关于水利工程质量事故分类说法正确的有（）
    A

    直接经济损失的大小，是水利工程质量事故分类的重要依据之一

    B

    检查、处理事故对工期的影响时间长短对水利工程质量事故的分类没有影响

    C

    水利工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类

    D

    一般质量事故是指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故

    E

    重大质量事故是指对工程造成重大经济损


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    建设单位和施工单位签订施工合同，合同在 A 市签订，工程项目在 B 市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向( )法院提出。

    A.建设单位所在地
    B.施工单位所在地
    C.A 市
    D.B 市

    答案：D
    解析：
    因不动产提起的纠纷，由不动产所在地人民法院管辖，最高法司法解释规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖

  • 第14题：

    J省A市为某省级人民政府所在地。经J省司法行政机关批准，在A市相继成立了省一级的M公证处、A市公证处和S区公证处，则对各公证处管辖权行使范围进行规定的管辖称为（）。

    • A、确定管辖
    • B、指定管辖
    • C、协商管辖
    • D、特定管辖

    正确答案:A

  • 第15题：

    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），下列关于水利工程质量事故处理的说法正确的有（）

    • A、发生质量事故，必须坚持"事故原因不查清楚不放过"的原则，认真调查事故原因，查明事故责任，做好事故处理工作
    • B、发生质量事故后，针对事故原因提出工程处理方案，必须经有关单位审定后实施 
    • C、事故处理需要进行设计变更，必须由原设计单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施
    • D、事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过质量评定与验收合格后方可投入使用或进入下一阶段施工
    • E、根据水利部 《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利工程应当实行质量缺陷备案制度

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    M省X市的Y县卫生行政部门与M省J市的K县卫生行政部门因管辖发生争议而又无法协商一致，应报请哪个卫生行政部门指定管辖（）

    • A、X市卫生行政部门
    • B、J市卫生行政部门
    • C、M省卫生行政部门
    • D、卫生部

    正确答案:C

  • 第17题：

    王某从M省N市H县向M省X市Y区的被侵害人李某邮寄了一封敲诈勒索信。李某接信后按要求在M省X市Z区工商银行向指定账户存入了800元人民币，同日王某从M省N市H县取出。李某被敲诈勒索后向M省X市Y区公安机关报案。接报后H、Y、Z三地公安机关相互推诿，经协商无法达到一致。该案管辖应（）。

    • A、由最初受理的Y区公安局管辖
    • B、报请N市公安机关指定管辖
    • C、报请X市公安机关指定管辖
    • D、报请M省公安机关指定管辖

    正确答案:D

  • 第18题：

    王某从M省N市H县向M省X市Y区的被侵害人李某邮寄了一封敲诈勒索信。李某接信后按要求在M省X市Z区工商银行向指定账户存入了800元人民币，同日王某从M省N市H县取出。李某被敲诈勒索后向M省X市Y区公安机关报案，接报后H、Y、Z三地公安机关互相推诿，经协商无法达成一致。请问该案管辖应如何办理？（）

    • A、由最初受理的Y区公安机关管辖
    • B、报请N市公安机关指定管辖
    • C、报请x市公安机关指定管辖
    • D、报请M省公安机关指定管辖

    正确答案:D

  • 第19题：

    黄河上游第一座大型梯级电站是（）。

    • A、刘家峡水电站
    • B、龙羊峡水电站
    • C、三门峡水库
    • D、小浪底水库

    正确答案:A

  • 第20题：

    在陕西省宝鸡市某大厦锅炉房工程土方坍塌事故案例中建设单位和施工单位负直接责任。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    问答题
    某市大型超市工程施工采取公开招标方式确定施工单位。在相关媒体上发布招标公告后，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。评标委员会评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。【问题】1.在施工招标资格预审中，建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是否正确？说明理由。2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。

    正确答案：
    1.A施工单位没有资格参加投标是不正确的。
    理由:《招标投标法》规定,招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合法的。
    2.(1)B施工单位的投标不是有效标。
    理由:评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时,应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能合理说明的应作废标处理。
    (2)D施工单位的投标是有效标。
    理由:投标报价大写与小写不符属细微偏差,细微偏差不影响投标文件的有效性。
    (3)F施工单位的投标书不是有效标。
    理由:检验标准与方法不符招标文件的要求,属未作实质性响应的重大偏差。
    (4)H施工单位的投标书是有效标。
    理由:某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差,应为有效标书。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某工程项目，建设单位通过公开招标选择施工单位。在招标中，有A、B、C、D、E、F等施工单位报名投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。最终确定B施工单位中标。 问题： 判断施工招标评标委员会的组成是否妥当。

    正确答案： 不妥。评标委员会应当在开标前依法组建。评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。根据水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），下列关于水利工程质量事故处理的说法正确的有（）
    A

    发生质量事故，必须坚持事故原因不查清楚不放过的原则，认真调查事故原因，查明事故责任，做好事故处理工作

    B

    发生质量事故后，针对事故原因提出工程处理方案，必须经有关单位审定后实施

    C

    事故处理需要进行设计变更，必须由原设计单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施

    D

    事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过质量评定与验收合格后方可投入使用或进入下一阶段施工

    E

    根据水利部 《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利工程应当实行质量缺陷备案制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

相关内容