itgle.com

某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为( )万元。A.6B.5C.4D.3

题目

某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为( )万元。

A.6

B.5

C.4

D.3


相似考题
更多“某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业 ”相关问题
  • 第1题:

    (2019年真题)某建设工程项目在施工中发生下列人工费,完成业主要求的合同外工作,花费3万元,由于业主原因导致施工工效降低,使人工费增加3万元,施工机械故障造成人员误工损失1万元,则施工单位可向业主索赔的合理人工费为()

    A.3
    B.4
    C.6
    D.7

    答案:C
    解析:
    P262-272
    施工单位可向业主索赔的合理人工费为3+3=6万元。而“施工机械故障造成人员误工损失1万元”属于承包商自己的原因,不可索赔。

  • 第2题:

    某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3 万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加3万元;施工机械故障造成人员窝工 损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为( )万元。
    A. 6 B. 5 C. 4 D. 3


    答案:A
    解析:
    “完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加3万元”都属于可索赔费用,所以业主应给予其赔偿;而“施工机械故障造成人员窝工损失1万元”属于施工单位自身原因造成的损失,因此不能向业主索赔.”

  • 第3题:

    某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为( )万元。

    A.6
    B.5
    C.4
    D.3

    答案:B
    解析:
    2020教材P330 / 2019教材P325
    对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。故本题:施工机械故障造成人员窝工,不属于业主的责任,是施工单位自己的责任,所以施工单位可以索赔的费用=3+2=5万元

  • 第4题:

    某建设工程项目,承包商在施工过程中发生如下人工费,完成业主要求的合同外工程花费3万元,由于业主缘故导致工效降低,使人工费增加2万元,施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元,则承包商可索培的人工费为()万元。

    A、2.O
    B、3.O
    C、5.O
    D、5.5

    答案:C
    解析:
    因完成业主要求合同外工程的花费和人工费的增加都是业主的原因,所以索赔费用为3+2=5万元。

  • 第5题:

    背景某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示:



    由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工,施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元(已知工作I赶工费每月1.5万元)。问题(1)绘出调整后的网络进度计划图。(2)如果各项工作均按最早时间安排,起重机械在现场闲置时间?并说明理由。(3)为减少机械闲置,工作C应如何安排?并说明理由。(4)施工单位向业主索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。


    答案:
    解析:
    (1)调整后的网络进度计划如下图所示:



    (2)闲置2个月。理由:1)如果各项工作均按最早时间开始,工作C最早完成时间为5月,工作H最早开始时间为7月,则工作C与工作H之间机械闲置2个月;2)工作H的最早完成时间是12月,工作J最早开始时间为第13个月,则工作H与工作J之间机械不闲置;所以,该起重吊装机械共闲置2个月。(3)为了减少机械闲置时间,如果工作C开始时间往后推2个月开始。理由:工作C与工作H之间机械闲置2个月;工作H与工作J之间机械不闲置,故工作C开始时间往后推2个月后,则机械可连续使用,无闲置时间。(4)施工单位向业主索赔赶工费3万元不成立。工作I总时差为6个月,目前停工待图1个月,并不影响总工期,故工作I不需要赶工也能按合同工期完工。

  • 第6题:

    某山区二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件3:由于业主提供的图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理机构提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
    【问题】3.计算可索赔的费用。


    答案:
    解析:
    3.可索赔的费用(包括成本损失费和利润):10天×(1.5+0.2)万元/天=17万元。

  • 第7题:

    某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络进度计划,如下图所示。由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
    【问题】4.工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸,使工作I停工待图0.5个月,如果建设单位要求按合同工期完工,施工单位可向建设单位索赔赶工费多少万元(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?


    答案:
    解析:
    4.建设单位不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。

  • 第8题:

    某建设工程项目,承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为()万元。

    • A、2.0
    • B、3.0
    • C、5.0

    正确答案:C

  • 第9题:

    某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。施工合同中规定,业主给施工单位供应图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,施工图纸的费用应由谁来支付?


    正确答案: 合同规定业主供应图纸7套,施工单位再要3套图纸,超出合同规定故增加的图纸费用应由施工单位支付。

  • 第10题:

    某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,由于该工程施工工艺的要求。计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?


    正确答案: 业主不应支付赶工费。
    因为不需要赶工,也能按合同期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。

  • 第11题:

    问答题
    某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同,工程未投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任,故应由业主承担赔偿责任。(2)给已建部分工程造成破坏18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。(4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元,一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元,业主应给予赔偿。(5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。(6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元,业主应该支付。(7)因暴风确造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。(8)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)。

    正确答案: 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:(1)进行调查、取证;(2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;(3)分清责任,认可合理索赔;(4)与施工单位协商,统一意见;(5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    某建设工程项目施工单位在施工中中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元,由于业主原因导致功效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为()万元。
    A

    6

    B

    5

    C

    4

    D

    3


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某建设工程项目在施工中发生下列人工费,完成业主要求的合同外工作花费3万元,由于业主原因导致工效降低,使人工费增加3万元,施工机械故障造成人员窝工损失1万元,则施工单位可向业主索赔的合理人工费为( )。

    A、3
    B、4
    C、6
    D、7

    答案:C
    解析:
    P262-272
    本题考查的是索赔费用的组成。对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

  • 第14题:

    某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸,使工作Ⅰ停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同工期完工,施工单位向建设单位索赔Ⅰ工作赶工费用3万元(已知工作Ⅰ赶工费每月1.5万元)



    问题:1.绘出调整后的网络进度计划图。
    2.如果各项工作均按最早时间安排,起重机械在现场闲置时间?并说明理由。
    3.为减少机械闲置,工作C应如何安排?并说明理由。
    4.施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。


    答案:
    解析:
    1.调整后的网络进度计划如下图所示:



    2.起重机械在现场闲置2个月。理由:(1)如果各项工作均按最早时间开始,工作C最早完成时间为5月,工作H最早开始时间为7月,则工作C与工作H之间机械闲置2个月;(2)工作H的最早完成时间是12月,工作J最早开始时间为第13个月,则工作H与工作J之间机械不闲置;所以,该起重吊装机械在现场共闲置2个月。
    3.为了减少机械闲置时间,如果工作C开始时间往后推2个月开始。理由:工作C与工作H之间机械闲置2个月;工作H与工作J之间机械不闲置,故工作C开始时间往后推2个月后,则机械可连续使用,无闲置时间。
    4.施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。工作Ⅰ总时差为6个月,停工待图2个月后开始施工,仍不影响总工期,工作Ⅰ不需要赶工也能按原合同工期完工,故施工单位关于Ⅰ工作赶工费的3万元索赔不成立。

  • 第15题:

    某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为( )万元。

    A. 6
    B. 5
    C. 4
    D. 3


    答案:B
    解析:
    本题主要考核费用索赔的内容。

    通常,承包商可以提起索赔的事件有:

    (1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;

    (2)因工程变更造成的时间、费用损失;

    (3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;

    (4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

    (5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;

    (6)对合同规定以外的项目进行检验,切检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;

    (7)非承包人的原因导致工程暂时停工;

    (8)物价上涨,法规变化及其他。

    本题中,完成业主要求的合同外工作花费属于(1),由于业主原因导致人工费增加属于(7)。因此都属于可索赔费用;而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失,因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5(万元)。

    综上所述,正确选项为B。

  • 第16题:

    某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。

    由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
    <1> 、请绘出调整后的网络进度计划图。
    <2> 、如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
    <3> 、该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
    <4> 、工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作Ⅰ停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作l赶工费每月12.5万元)?为什么?


    答案:
    解析:
    1.调整后的网络进度计划图。

    2.施工机械在场的闲置及工作C的安排:
    (1)工作C与工作H之间机械闲置2个月,工作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置2个月。
    (2)如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。
    3.判别补偿的合理性:
    ①补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。
    ②补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。
    ③窝工补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。
    4.业主不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。

  • 第17题:

    某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位:月),并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件:



    事件一:施工单位施工至D工作时,由于业主在细部设计上提出了新要求,设计单位重新进行了设计。造成D工作施工时间延长了2个月,施工单位人工费、机械费损失2万元,施工单位提出了工期、费用索赔要求。事件二:施工单位施工到H工作时,由于业主自行采购的工艺设备提前到场,业主要求提前工期,施工单位增加了劳动力及材料,将H工作施工时间缩减至7个月。施工单位提出了措施费2万元的索赔要求。问题(1)指出原施工进度计划网络图的关键线路,并写出总工期。(2)事件一中,施工单位的索赔是否合理,并分别说明理由。(3)事件二中,施工单位的索赔是否合理,并说明理由。(4)指出经调整后网络计划的关键线路,并列式计算工作C、工作E的总时差、自由时差,以及实际总工期。


    答案:
    解析:
    (1)其关键线路共有3条,分别为:A→B→D→H→L;A→B→E→H→L;A→C→F→L。总工期:T=26个月。(2)工期索赔合理,费用索赔合理。理由:1)D工作在关键线路上,影响了总工期;2)重新设计,属业主责任。(3)合理。理由:业主原因。(4)经过调整后,关键线路为:A→B→D→G→L;1)计算各工作的ES,EF:




  • 第18题:

    某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络进度计划,如下图所示。由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
    【问题】3.该计划执行3个月后,施工单位接到建设单位的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成,因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向建设单位提出如下索赔:(1)施工机械停滞费;(2)机上操作人员人工费;(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理,为什么?


    答案:
    解析:
    3.(1)施工机械停滞费补偿要求合理。因为是建设单位原因造成施工单位的损失,建设单位应承担费用的补偿。(2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。(3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是建设单位原因造成施工单位的损失。

  • 第19题:

    【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,



    在施工中发生了以下事件:
    事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;
    事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;
    事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。
    【问题】
    1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
    2.如何处理上述各项事件的索赔要求?
    3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?
    4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?


    答案:
    解析:
    1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

    2.索赔要求的处理是:
    对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。
    对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。
    对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。
    对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。

    3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。

    4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。

  • 第20题:

    某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划, 由于该工程施工工艺的要求。计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?


    正确答案: ①补偿要求合理。
    因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。
    ②补偿要求不合理。
    因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。
    ③窝工补偿要求合理。
    因为是业主原因造成施工单位的损失。

  • 第21题:

    某建设工程项目,承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为()万元

    • A、2.0
    • B、3.0
    • C、5.0
    • D、5.5

    正确答案:C

  • 第22题:

    问答题
    某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同,工程未投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任,故应由业主承担赔偿责任。(2)给已建部分工程造成破坏18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。(4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元,一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元,业主应给予赔偿。(5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏.造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。(6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元,业主应该支付。(7)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。(8)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。对于上述施工过程中发生的事件,请一一指出有关单位不当之处。

    正确答案: 事件1:总监理工程师不应直接致函设计单位,因为监理人员无权直接要求设计单位变更(仅施工监理,不包括设计监理)。正确处理:发现问题应向委托人报告,由委托人向设计单位提出变更要求。
    事件2:施工单位丙的回函不妥,因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失,总承包单位承担连带责任。总监理工程师签发的整改通知不妥,应为整改通知应签发给施工单位丙,因丁施工单位与建设单位无合同关系。
    事件3:①专业监理工程师无权签发《工程暂停令》,因为这是总监理工程师的权力,并且,下达暂停令的程序也不妥,应是专业监理工程师报告总监理工程师,由总监理工程师签发《工程暂停令》。②施工单位丙的说法不正确,因为丁施工单位与建设单位没有合同关系,丁施工单位的损失应由丙施工单位承担。③建设单位的说法不正确,因为监理工程师是在合同授权内履行职责,施工单位所受的损失不应由监理单位承担。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    某建设工程项目,承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费4万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加5万元;施工机械故障造成人员窝工损失2.5万元。则承包商可索赔的人工费为()万元。
    A

    4

    B

    5

    C

    9

    D

    11.5


    正确答案: B
    解析: 暂无解析